水电工程承包施工合同书_水电预埋工程承包合同书

2025-05-23 00:19:55未知 作者:互拉范文模板网

在人们的法律意识不断增强的社会,合同出现在我们生活中的次数越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的`自由。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编帮大家整理的水电工程承包施工合同书,仅供参考,希望能够帮助到大家。

甲方:「以下简称甲方」___________

新学期新气象日记

乙方:「以下简称乙方」___________

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

水电工程包工合同书

一、工程名称:地点:___________。

二、承包方式___________。

三、甲方责任

甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

四、乙方责任.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流

因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款元。

五、工程质量、安全及保修

乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。

北京故宫的作文450字

甲方不承担任何责任。

工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。

六、争议及解决办法未尽事宜,甲乙双方协商解决。

和解、调解不成的,按以下方式解决争议:第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

公办幼儿园自查报告

七、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。

甲方「盖章」___________乙方「盖章」___________

法定代表人:___________法定代表人:___________

开户行:___________户名:___________账号:___________

_____年_____月_____日

点击展开全文
你关注的
公司短期借款合同(公司签短期合同)公司短期借款合同(公司签短期合同) 以车抵押借款合同_以车抵押借款合同以车抵押借款合同_以车抵押借款合同 《张大千的晚年岁月》阅读答案_张大千晚年生活视频《张大千的晚年岁月》阅读答案_张大千晚年生活视频
相关文章
水电工程承包施工合同书_水电预埋工程承包合同书水电工程承包施工合同书_水电预埋工程承包合同书 影视城四合院建设工程施工合同(影视城门楼施工)影视城四合院建设工程施工合同(影视城门楼施工) 家庭居室装饰装修施工协议_家庭装修装饰工程合同家庭居室装饰装修施工协议_家庭装修装饰工程合同 道路工程施工合同(道路工程施工合同纠纷案例)道路工程施工合同(道路工程施工合同纠纷案例) 道路工程施工合同_道路交通工程建筑施工合同道路工程施工合同_道路交通工程建筑施工合同 村道路施工合同_道路施工合同书范本通用版村道路施工合同_道路施工合同书范本通用版